施工中若變更設計另予工期，就變更設計部分可否再次主張展延工期？

由於工程進行中，業主求好心切或另有考量，常會提出變更設計要求，希望承攬廠商配合辦理，從而常導致施工進度延宕，衍生是否延誤工期之爭議。如果業主已經與承攬廠商針對變更項目協商，而另予工期，則承攬廠商可否以工程有已另予工期之變更設計項目為由，請求展延工期？因業主與承攬廠商常有不同意見，實有研究之必要。

對此，曾有判決根據鑑定報告書認為：鑑定報告依原法院及兩造所提供鑑定相關資料，認得展延工期者為「平行包施工進度延宕」及「變更設計」二因素，因歷次變更設計均針對變更項目另予工期，故變更設計部分不得再次展延工期。

是以，根據現有實務見解，如果業主已經針對工程變更設計項目另予工期，該變更設計部分恐無法主張展延工期。謹此提供予有相同疑問之讀者朋友參考。